Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen Brunner Holzbau (nachfolgend „Auftragnehmer") und dem Kunden, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.
Offerten sind freibleibend und während 30 Tagen gültig. Der Vertrag kommt mit der schriftlichen Auftragsbestätigung bzw. mit Beginn der Arbeitsausführung zustande.
Es gelten die in der Offerte aufgeführten Preise in Schweizer Franken, exkl. MwSt., sofern nicht anders angegeben. Rechnungen sind innert 30 Tagen netto zu begleichen.
Termine werden nach bestem Wissen vereinbart. Verzögerungen durch höhere Gewalt, Witterung oder vom Kunden zu vertretende Umstände berechtigen zu einer angemessenen Fristverlängerung.
Offensichtliche Mängel sind innert 10 Tagen nach Abnahme schriftlich zu rügen. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen gemäss Schweizer Obligationenrecht (OR) bzw. SIA-Norm, soweit anwendbar.
Der Auftragnehmer haftet für Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Eine Haftung für indirekte Schäden oder Folgeschäden ist ausgeschlossen.
Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. Gerichtsstand ist [Ihr Geschäftssitz].